袁驿的梁平第二人民法庭, 附属工程环境绿化招标！

梁平法院

上图，位于美丽泽京旁的梁平法院新址

---

前不久我们曾分享

梁平法院即迁新城

相关阅读>《梁平法院真的快要搬新址啦! 建成这样了》

今天又给大家分享一个好消息梁平第二人民法庭建设在袁驿啦现主体装修工程已完成见下图

今进行附属工程环境绿化招标

重庆市梁平区人民法院第二人民法庭审判业务用房附属工程环境绿化文化长廊项目施工单位比选公告

我院第二人民法庭审判业务用房土建及装修完工，现附属工程环境绿化文化长廊项目经过设计预算。现诚邀符合资格条件的施工单位参加比选，其相关事宜要求如下。

项目概况
1、工程名称：重庆市梁平区人民法院第二人民法庭审判业务用房附属工程环境绿化文化长廊项目；
2、建设地址：重庆市梁平区袁驿镇街道；
3、建设内容：第二人民法庭室外附属土建、假山及雕塑、给排水，电气、绿化、生化池、门卫室、廊亭、后院廊道等施工内容；完成该项目图纸及清单范围内的所有施工内容并验收合格；
4、踏勘现场：业主方不组织踏勘现场，由投标单位自行到建设地址踏勘现场，其费用自行承担；
5、工程费用：本工程比选设置最高限价不得超过1006700元（含本数），其中安全文明施工费暂定金额为23811.9元；本项目综合单价包干，固定不可调，工程最终结算以审核审定的结果为准。
综合单价中包括的风险范围：承包人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；综合单价包括人工费、材料费和机械费、工程设备费、管理费、利润、风险因素等所有费用【税金、措施费（含安全文明施工费、试验检测费）、规费除外】；其风险包括但不限于以下内容：
A.劳务、材料【沙、水泥、石子、钢材】和其他事件或事务性费用的变化（均不调价）；B.承包人在合同中履行义务引起的有关税费变化；C.承包人未能合理预见的困难和费用；D.承包人承担工地上两个施工队伍交叉施工可能引起的不利因素；E.风险费用的计算方法：已计入综合单价；工程量清单所列项目包括承包范围内设计图纸所示的全部工程内容，其费用视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。
图为梁平新城法院（本页插图系梁平万事通加注供参考，与本公告无关）
6、工程结算：按施工进度节点分三次付款。（1）第一次付款：完成工程量的50%后30日内，支付合同总价款的30%；（3）第二次付款：完成本工程全部工程量后30日内，支付至合同总价款的80%；（4）第三次付款：工程竣工完成结算审核并取得审核报告和建设单位取得本项目专项验收意见书后支付至审定价款的95%；扣留审定价款的5%作为质量保证金，质保金的退还按相关规定执行，质保期满后无息退还。（5）本合同工程款每次付款前，承包人必须提供与付款等额且满足发包人财务要求的增值税发票、并应依法纳税，否则发包人有权拒绝付款。（6）最终付款以审核审定的结果为准。
7、低价风险担保若中标价低于最高限价的85%，承包人应当缴纳低价中标保证金，低价风险保证金为中标价与最高限价差额部分以上的现金，并打入招标人指定账户；低价风险担保金与招标人要求中标人缴纳的履约保证金不能相互冲抵；低价风险担保金退还的时间与方式同履约保证金。
履约过程中，中标单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金、履约保证金均不予退还。
图为正建中梁平新城法院（本页插图系梁平万事通加注供参考，与本公告无关）
8、工程期限：本工程期限为90天，如因施工单位原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：以实际逾期天数计算，违约金按2000元/天支付给发包人，在工程结算时直接扣除。
连续停工15天及以上或累计停工20天及以上，视为违约并解除本项目承包合同。施工单位已完成合格工程，经相关中介机构评审后进行结算。
9、其他事项：A.措施项目费（含安全文明施工费、试验检测费）：除安全文明施工费外包干计价，结算时不作调整；
B.安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文规定的专项费用合格标准计取；
C.规费：包干计价，结算时不作调整；
D.税金：按渝建发[2011]440号规定费率(3.41%)报价及结算。E.其他项目费：结算时不做调整。参加比选的施工单位资格条件1、具有独立企业法人资格(提供企业法人营业执照副本复印件)；2、同时具备国家和建设行政主管部门现行规定的建筑工程三级以上资质、环境绿化工程资质；3、本项目需配备具有相应从业资格的现场施工及管理人员（项目经理、施工员、技术员、安全员等并提交相关资质复印件）；比选时间和要求

1、参选人员要求：到场出席参加比选活动的，必须是本公司法定代表人或经法定代表人授权的本公司的且为其缴纳有近6个月的社保人员。

2、交纳比选保证金

（1）参选单位交纳比选保证金10万元，未交纳的视为放弃本次比选资格。

（2）比选保证金到账截止时间为2020年1月4日上午12：00（报名参选人应充分考虑银行转汇账过程的时间差风险）。

（3）比选保证金的缴纳形式：由参选施工单位基本账户转入（或交入）招标人指定的银行账户及账号（户名重庆市梁平区人民法院、开户银行中国银行重庆分行梁平支行营业部、账号110253938987）。

（4）未被确定为本次施工单位的比选保证金，在比选结束后5日内无息退还；

（5）被确定为本次施工单位的，10日内务必签订施工合同。其比选保证金在签定该项施工合同后自动转为履约保证金。

（6）施工单位的施工管理人员须具有从业人员相关资格证书，且有施工单位为其缴纳有近6个月的社保。否则按违约处理，其比选保证金自愿放弃退还，作为违约金给甲方所有。

本页插图系梁平万事通加注供参考，与本公告无关

3、报名截止时间：2020年1月4日上午12：00

4、比选时间及地点：2020年1月5日下午3∶00在重庆市梁平区人民法院诉讼服务中心进行比选。

5、比选确定方式：通过现场报价的方式确定，在符合报名条件的单位中，现场报价最低的一名施工单位确定为本项目施工单位。若最低报价有两家以上相同的，当场再次报价进行比选，价低者被确定为本项目施工单位，若价格再次相同，当场以摇号的方式确定施工单位。

质量要求1、本项目施工质量，须达到国家现行相关规定标准；2、缺陷责任期建筑工程按国家相关规定执行、绿化种植的草本植物不低于36个月。应提交的材料1、报名时须提交营业执照、资质复印件或扫描件。2、比选时须提交法定代表人身份证明、身份证及复印件。3、比选时应提交已缴纳比选保证金到账证明材料。4、比选时若是委托代理人出场的，须提交法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件和本公司为其缴纳近6个月的社保清单证明。
                                          联系人：蒲先生；电话：[phone]
2020年12月25日

点下框搜索梁平部分失信人名单

梁平本地通推荐搜索

失信

赖账

 特  别  提  醒 

梁平万事通或本地通公众号首页

输入法院 检察院弹出相关提示

输入失信 赖账弹出失信人名录提示

输入袁驿弹出相关提示

梁平本地通客服 15523093530（微信同号）

热文推荐:

点击此处“阅读全文”查看更多内容

您的分享、点赞、在看我都喜欢